Algemene inkoopvoorwaarden Daylight bv
Artikel 1: Toepasselijkheid en voorrang
Deze bestelling en de af te sluiten koopovereenkomst worden uitsluitend beheerst door de Belgische wetgeving, deze algemene voorwaarden en desgevallend de bijzondere voorwaarden vermeld op de bestelbon. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op alle bedingen in documenten van de verkoper. Zulke bedingen kunnen niet worden ingeroepen tegen Daylight bv (opgericht in 1991, Brusselsesteenweg 715, 9050 Gentbrugge, BTW BE 0443.834.881, RPR Gent). Deze voorwaarden zijn opgesteld voor handelsverkeer tussen ondernemingen (B2B) conform Boek I.1 WER.
Artikel 2: Geldigheid van bestellingen
Enkel een geschreven en ondertekende bestelling op het standaardformulier van Daylight is geldig, ook bij wijzigingen. Voor elke internet- of online-bestelling gelden uitsluitend de Daylight-inkoopvoorwaarden die per e-mail aan de verkoper worden bevestigd. Zelfs indien de werkwijze van de verkoper geen mogelijkheid biedt voor een originele Daylight-bestelbon, zijn enkel de Daylight-aankoopvoorwaarden van toepassing.
Artikel 3: Orderbevestiging
Alleen het terugzenden van het bijgevoegde duplicaat van de bestelbon, ondertekend door de verkoper, geldt als orderbevestiging. Wordt dit duplicaat niet teruggestuurd binnen 8 dagen, dan kan Daylight de bestelling als van rechtswege nietig beschouwen. Een levering uitgevoerd zonder bedoelde orderbevestiging impliceert steeds de stilzwijgende aanvaarding door de verkoper van deze inkoopcondities.
Artikel 4: Prijzen
De prijzen zijn niet vatbaar voor herziening. Zij omvatten alle te betalen rechten en de inklarings-, verpakkings-, verzekerings- en transportkosten tot op de leveringsplaats. De terugzending van verpakkingsmateriaal is ten laste van de verkoper.
Artikel 5: Leveringen
Elke levering moet vergezeld zijn van een leveringsbon met vermelding van de aard van de goederen en het nummer van de bestelbon. Deze vermeldingen moeten ook op de factuur worden opgenomen. Daylight mag gedeeltelijke leveringen weigeren, behoudens voorafgaand akkoord. De ontvangst geschiedt uitsluitend bij Daylight en alleen haar apparatuur geldt voor controle.
Artikel 6: Conformiteit, CE-markering en gebreken
Tot en met de aflevering of installatie op de aangeduide plaats blijft de verkoper alleen verantwoordelijk voor de goederen en draagt hij alle risico's van verlies of beschadiging, ongeacht of de vervoerskosten ten laste van Daylight vallen. De verkoper verklaart dat de geleverde goederen gebruiksklaar zijn, overeenstemmen met alle specificaties van de bestelling en de afgeleverde documentatie, en met de gebruikelijke, wettelijke en reglementaire normen (veiligheid, hygiëne, bacteriologische kwaliteit, enz.).
In het bijzonder dienen de goederen de CE-markering te dragen. De verkoper draagt hieromtrent alle verantwoordelijkheid en vrijwaart Daylight. Bij levering moet de verkoper het geldig en ondertekend CE-attest meesturen met de factuur. Indien EMC- of RoHS-normen van toepassing zijn, dient de verkoper ervoor te zorgen dat de producten aan de geldende wetgeving voldoen. De verkoper vrijwaart Daylight volledig inzake CE, EMC en RoHS.
Elke afwijking is een gebrek. Bij een ernstig gebrek kan Daylight ofwel de koopovereenkomst als van rechtswege en zonder aanmaning ontbonden beschouwen, ofwel de vervanging eisen door identieke goederen, ofwel de levering aanvaarden mits prijsvermindering. Daylight beslist alleen over deze keuze. Bij minieme gebreken vraagt Daylight onmiddellijke herstelling op kosten van de verkoper (uitbouwen en hermonteren inbegrepen). Daarenboven vergoedt de verkoper bij gebrek alle berokkende schade, inclusief gebruiks- en winstderving.
Artikel 7: Klachten
Zichtbare gebreken meldt Daylight binnen 1 maand. De ondertekening van een leveringsbon houdt nooit erkenning in aangaande de staat van de goederen. Niet-conforme koopwaar wordt terugzonden aan de leverancier op zijn kosten, of te zijner beschikking gehouden in het Daylight-magazijn gedurende 15 dagen vanaf bericht van weigering; nadien wordt magazijnhuur aangerekend. Verborgen gebreken worden gemeld vanaf hun ontdekking; Daylight beschikt vanaf dat ogenblik over een termijn van 6 maanden om de verkoper te dagvaarden.
Artikel 8: Leveringstermijnen
Leveringsdata moeten stipt geëerbiedigd worden. Niet-naleving heeft van rechtswege en zonder aanmaning tot gevolg, naar keuze van Daylight:
- hetzij een prijsvermindering van 5% per week vertraging, met een maximum van 25%;
- hetzij ontbinding van de koopovereenkomst en vergoeding van de berokkende schade.
Daylight is gemachtigd om mits schriftelijke verwittiging het voorwerp van de bestelbon elders te bestellen op kosten, risico en gevaar van de leverancier.
Artikel 9: Betaling
De betaling geschiedt op 30 dagen vanaf het einde van de maand waarin de factuur werd ontvangen, voor zover de goederen vóór de factuur werden ontvangen. Als betalingsdatum geldt de dag waarop Daylight de opdracht tot betaling geeft aan haar financiële instelling. Bij niet-conforme levering wordt de betalingstermijn verlengd tot perfecte uitvoering. Daylight betaalt steeds rechtsgeldig aan de leverancier; eender welke overeenkomst (zoals factoring) die de leverancier met derden afsluit, is niet tegenstelbaar tenzij Daylight deze schriftelijk aanvaardt.
Artikel 10: Faillissement en overmacht
De overeenkomst wordt van rechtswege en zonder aanmaning ontbonden bij faillissement, concordaat, uitstel van betaling of liquidatie van de verkoper, onder voorbehoud van schadeloosstelling. Daylight betekent dit per aangetekende brief. Bij overmacht die tijdige levering onmogelijk maakt, kan Daylight de overeenkomst als ontbonden beschouwen en terugbetaling vorderen van reeds betaalde bedragen.
Artikel 11: Aanneming en RSZ-wet 30bis
Indien de bestelling een aanneming betreft, dient de aannemer te voldoen aan zijn fiscale en sociale verplichtingen conform art. 30bis RSZ-wet van 27 juni 1969 (inhoudingsplicht voor sociale schulden) en art. 400-408 WIB92 (fiscale inhoudingsplicht). Daylight heeft het recht om bedragen op de factuur in te houden en door te storten conform deze wetgeving indien de leverancier sociale of fiscale schulden heeft. De aannemer dient bij ontvangst van de bestelling alle benodigde attesten te bezorgen en dit periodiek te bevestigen tijdens de uitvoering. Zonder dergelijk bewijs kan Daylight de overeenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwen en vergoeding eisen van minimum 30% van de overeengekomen prijs.
Artikel 12: Vertrouwelijkheid en NDA
Elke leverancier die werken uitvoert voor Daylight is automatisch gebonden door de Daylight NDA (Non-Disclosure Agreement). De aanvaarding van de betaling van de factuur houdt automatisch de aanvaarding van deze NDA in. De leverancier houdt zich te allen tijde aan het contractueel principe "What happens at Daylight stays at Daylight." Alle merken, producten, klanten, leveranciers en andere informatie die bij Daylight worden vastgesteld, worden vertrouwelijk behandeld en nooit doorgegeven of doorverkocht.
Alle materialen, producten, software, hardware en licenties die door Daylight ter beschikking werden gesteld, worden na afloop van de werkzaamheden teruggegeven. Alle data, teksten en bestanden van Daylight op de computers van de leverancier worden verwijderd. Geen enkele kopie (digitaal of analoog) mag worden bijgehouden. Toegangspassen of sleutels worden teruggegeven; zonder schriftelijke toestemming mogen er geen sleutels worden bijgemaakt.
Artikel 13: Controle en drukproeven
Tijdens de uitvoering van de bestelling is Daylight gemachtigd om op ieder ogenblik een controle uit te voeren binnen de installaties van de verkoper en van zijn onderaannemers. Voor elke bestelling van drukwerken en artikelen met bedrukking dient een drukproef ter goedkeuring te worden voorgelegd.
Artikel 14: Bestelduur en geen automatische verlenging
Elke bestelling is enkel geldig voor de oorspronkelijke periode en het aantal overeengekomen op de bestelbon. Automatische vernieuwing wordt altijd geweigerd. Indien de verkoopsvoorwaarden of het contract van de leverancier een automatische verlenging vermelden, is dit ten aanzien van Daylight ongeldig. De aanvaarding van de Daylight-bestelling of -betaling houdt het akkoord van de leverancier in met de onmogelijkheid van automatische verlenging. Elke vorm van opzeggingstermijnen is ongeldig.
Geen enkele bestelling kan een periode van 1 jaar overschrijden zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Daylight. Elke vorm van automatische incasso of domiciliering is bij voorbaat uitgesloten en rechtsongeldig. Elke poging tot afgedwongen automatische verlenging via onrechtmatige facturatie leidt tot een administratiekost van € 500 + 21% btw. Indien Daylight de betwisting via de rechtbank moet afdwingen, wordt een rechtsplegingsvergoeding van € 3.000 + 21% btw aangerekend, bovenop alle wettelijke vergoedingen en gerechtelijke kosten.
Artikel 15: Aansprakelijkheid
De verkoper is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door gebrekkige producten, niet-conformiteit, of vertraging. De aansprakelijkheid van Daylight is, behoudens in geval van opzet of zware fout (art. BW 5.89), beperkt tot de overeengekomen prijs. Deze beperking tast de wettelijke rechten van Daylight niet aan.
Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, bevoegd.
Versie 2026-05-19 | Daylight bv — gebaseerd op Daylight-inkoopvoorwaarden sinds 1991 (Daylight-specifieke artikelen 12 NDA + 14 anti-verlenging) met canon-update 2026 (BW 5.89, RSZ-wet 30bis, WIB92 art. 400-408).